0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Примеры договоров на поставку и монтаж кондиционеров, образцы

Примеры договоров на поставку и монтаж кондиционеров, образцы

В договоре на поставку и монтаж кондиционеров дается четкое обозначение модели кондиционера, период поставки и цена. Заранее обговоренные условия снижают риски для обеих сторон, а также обеспечивают выгоду сделки для продавца и покупателя.

Статьи договора на поставку кондиционеров

Примеры договоров на поставку и монтаж кондиционеров, образцы

Договор на поставку кондиционеров состоит из нескольких статей:

  • Предмет договора;
  • Сроки и условия поставки и монтажа;
  • Сумма и порядок расчетов;
  • Упаковка, сертификаты и гарантия;
  • Ответственность сторон;
  • Форс-мажорные обстоятельства;
  • Споры и арбитраж;
  • Прочие условия;
  • Реквизиты сторон.

Предмет договора

В этой статье договора поставки и монтажа кондиционеров оговариваются обязательства поставщика перед покупателем. Первая сторона поставляет кондиционеры, вторая получает и производит оплату.

Сроки и условия поставки и монтажа

Вторая статья конкретизирует сроки поставки с момента получения предоплаты (или полной оплаты). Оговаривается возможность частичной поставки кондиционеров, а также кто именно организует доставку, погрузку и кто их оплачивает.

Утверждается процедура приемки-сдачи установленного оборудования, дата поставки.

Оговариваются обязанности принимающей стороны по проверке соответствия внешнего вида, количества и спецификации оборудования. А также действия при несоответствии.

Сумма и порядок расчетов

Указывается стоимость оборудования, валюта, содержание НДС и иных налоговых сборов. Отдельно прописывается сумма налога на добавленную стоимость (НДС).
Если предполагается поэтапная оплата, расписываются суммы, соответствующие каждому из этапов, а также сроки оплаты.
Согласно договору поставки и монтажа кондиционеров поставщик передает покупателю все счета (оригиналы) в оговоренной письменно форме.

Упаковка, сертификаты, гарантии

В образце договора на поставку кондиционеров упоминается наличие сертификатов Российской Федерации, копии которых, заверенные у нотариуса, будут переданы покупателю вместе с кондиционерами в момент приемки.

Оговаривается качество кондиционеров, которое должно подпадать под технические нормы РФ.

Договор упоминает о необходимости передачи всей технической документации на оборудование (на предпочтительном языке).

Качество упаковки должно соответствовать принятым нормам для климатического оборудования.

Указывается гарантийный срок, с какого дня он начинает действовать. Перечисляются обязательства поставщика по гарантийному обслуживанию, а также порядок их выполнения.

Перечисляются дополнительные услуги, например, консультативные, оказываемые поставщиком, а также срок их действия.

Оговаривается продление гарантийного срока в случае ремонта.

Ответственность сторон

В образце договора поставки кондиционеров должны быть перечислены меры, предпринимаемые одной из сторон, при несоблюдении другой стороной условий договора.

В том числе указывается сумма пени за каждый день просрочки платежей или поставки оборудования.

Оговариваются условия расторжения договора и его порядок. А также порядок получения неустойки одной из сторон, ее размер.

Форс-мажорные обстоятельства

Перечисляются форс-мажорные обстоятельства и действия одной из сторон при их наступлении.

Читайте так же:
Пылесос для установки кондиционеров

Споры и арбитраж

При появлении спорных вопросов обе стороны попытаются договориться самостоятельно. Если это невозможно, привлекается арбитражный суд.

Прочие условия

В этом разделе определяются сроки действия договора и дата его окончания. Количество образцов договора поставки кондиционеров, наличие приложений и спецификаций.

Договор на установку кондиционера

Договор на установку кондиционера (оказанные услуги) на срок 12 месяцев.

Договор на оказанные услуги

«__» ______ 2021 г.

Компания E-Group, в лице индивидуального предпринимателя, именуемого в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» и, Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК берет обязательства по выполнению следующих работ: Установка системы кондиционирования воздуха (настенного типа, мощностью до 2.5 кВт), в количестве 1 шт.
1.2. Стоимость установки кондиционера: 10 500 руб., на общую сумму: Шесть тысяч рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен (на основании ст. 149 п. 3.2, налогового кодекса РФ)

2. Заказчик обязуется

2.1. Передать объект ПОДРЯДЧИКУ под монтаж в соответствующей строй готовности по акту.
2.2. Принять и оплатить выполненные работы.
2.3. Обеспечить ПОДРЯДЧИКА необходимыми энергоресурсами (подключение к эл. / питающей сети) на период проведения монтажа.
2.4. По возможности обеспечить охрану объекта, включая материальные ценности ПОДРЯДЧИКА.

3. Подрядчик обязуется

3.1. Выполнить и сдать ЗАКАЗЧИКУ по акту весь перечень работ.
3.2. Укомплектовать объект основными и вспомогательными материалами, механизмами, автотранспортом и инструментом, необходимыми для монтажа.
3.3. Обеспечить качество поставляемых им материалов.
3.4. Обеспечить выполнение мероприятий по безопасному производству работ и пожарной безопасности на участке работ, порученном по настоящему договору.
3.5. Все неисправности и дефекты, допущенные ПОДРЯДЧИКОМ, как в ходе производства работ, так и в течение гарантийного срока (12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ сторонами), устраняются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет.

4. Порядок расчетов

4.1. Форма оплаты: наличными денежными средствами.
4.2. При выполнении ПОДРЯДЧИКОМ базового монтажа, ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить 100% стоимости выполненных работ после завершения пуско-наладочных работ.
4.3. При выполнении ПОДРЯДЧИКОМ сложно технического монтажа (установка кондиционера в два этапа), ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить 100% стоимости выполненных работ. Окончательный взаиморасчёт в размере 20% от базовой стоимости монтажа кондиционера производится после выполнения пуско-наладочных работ.

Читайте так же:
Установка бытовых кондиционеров самостоятельно

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Дополнительные условия

6.1. Факсимильная копия настоящего договора имеет юридическую силу.
6.2. О своем намерении расторгнуть договор, стороны должны письменно предупредить друг друга не менее чем за месяц.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае оформления их в письменной форме после подписания уполномоченными на то представителями.

7. Сроки действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «__» __________ 2021 г., а в части взаиморасчетов – до выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8. Реквизиты сторон

ПОДРЯДЧИК: _____________________ / Компания E-Group /
м.п.

ЗАКАЗЧИК: _____________________ / Иванов И. И. /

Читайте также

© Компания E-Group предлагает свои услуги по установке кондиционеров в Москве и Московской области. Все права защищены. 2015 — 2021г.

Договор на обслуживание кондиционеров

Для проведения сервисных работ по обслуживанию кондиционеров в нашей компании заключается договор «На сервисное обслуживание». В условиях договора обязательно указывается перечень работ, выполняемых по договору на Сервисное обслуживание.

Образец договора на обслуживание кондиционеров:

______________________ именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального директора ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить разовое техническое обслуживание __ (_____________) кондиционеров (далее Услуги) собственными и привлеченными силами на объекте Заказчика по адресу: г.______________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Оплатить Исполнителю стоимость услуг, согласно выставленного счета, в течении 5-и рабочих дней, с момента его выставления.

2.1.2. Предоставить Исполнителю перед началом выполнения услуг по Договору объект, обеспечить доступ к нему, а также документацию, необходимую для нормальной работы.

2.1.3. Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях и решениях по выполнению услуг согласно Договору, представляя для этого все необходимые документы.

2.1.4. Обеспечить место для ответственного хранения оборудования и материалов Поставщика.

2.1.5. В течение 5 (пяти) дней с момента получения акта о выполненных услугах от Подрядчика, принять его и подписать, либо отказаться от приемки, представив и подписав с Исполнителем мотивированный отказ с указанием перечня доказанных заводских или монтажных дефектов со сроками их устранения. При отсутствии такого мотивированного отказа, по истечении 5-ти дневного срока со дня передачи Исполнителем Заказчику акта оказанных услуг и прочей необходимой документации, работы по Договору считаются выполненными полностью.

Читайте так же:
Установка и ремонт бытовых кондиционеров

2.1.6. Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные в последующих пунктах Договора.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение услуг по Договору.

2.2.2. Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные в последующих пунктах Договора.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты по Договору.

3.1. Стоимость Услуг по Договору составляет: _______(_________________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС (18%) по договору составляет – _____ (__________) рублей ___ копеек.

3.2. Расчеты по Договору производятся в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3. Все расчеты, произведенные одной Стороной до получения информации об изменении реквизитов другой Стороны, засчитываются как действительные.

4. Ответственность Сторон.

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. За просрочку оплат по Договору, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки от сумм просроченного платежа с учетом НДС, но не более 5% от суммы просроченного платежа.

4.3. За невыполнение своих обязательств в сроки, предусмотренные Договором по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости недовыполненных услуг с учетом НДС, но не более 5% от стоимости недовыполненных работ.

4.4. Уплата санкций не освобождает Заказчика и Исполнителя от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5. Срок действия Договора.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обеими Сторонами обязательств по Договору.

5.2. Подготовка к выполнению работ должна быть произведена не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления аванса на счет Поставщика.

5.3. Сдача выполненных услуг должна быть произведена в сроки, согласованные с заказчиком.

5.4. Срок начала и окончания монтажных работ может быть изменен по соглашению Сторон.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Читайте так же:
Техника установки систем кондиционирования

6.2. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по Договору приостанавливается и штрафные санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий, без использования штрафных санкций.

6.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более трех месяцев, Стороны должны договориться о дальнейших взаимоотношениях по поводу выполнения своих обязательств в рамках Договора.

7. Особые условия.

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. Все положения Договора обязательны для правопреемников Заказчика и Исполнителя.

7.3. Все споры и разногласия между Заказчиком и Исполнителем, которые могут возникнуть по Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством.

7.4. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению Сторон.

7.5. Стороны обязаны назначить полномочных представителей (с указанием их контактных телефонов), через которых будет осуществляться взаимодействие в рамках настоящего Договора.

Бытовое и полупромышленное кондиционирование

Торгово-Инженерный Департамент «Русклимат» оказывает полный спектр услуг в области, бытового и полупромышленного кондиционирования. Наш опыт и знания позволяют успешно решать технические задачи по подбору и установке сплит-систем всех марок, типов и мощностей, в помещениях различного назначения как в квартирах и загородных домах, так и в офисных и общественных помещениях.


Загородный дом 500 кв.м

Офисные помещения 250 кв.м

Офисные помещения 170 кв.м

Для Вас мы предлагаем как в комплексе, так и по отдельности, следующий ассортимент профессиональных услуг:

Этапы взаимодействия со специалистами Торгово-Инженерного Департамента «Русклимат» при заказе кондиционера с установкой:

Первичная консультация сотрудником отдела продаж

Данный этап подразумевает общение заказчика с сотрудником отдела продаж, которое может происходить дистанционно посредством телефонной связи, электронной почты, скайпа или это может быть встреча в нашем торговом зале, где представлен весь ассортимент климатической техники. Специалист ТИД «Русклимат» окажет полное содействие в выборе кондиционера, предоставит информацию о стоимости техники и стоимости работ по её установке. Качество консультации и компетенция наших сотрудников – это приоритетная задача, которой уделяется огромное внимание.

Выезд специалиста на объект
(при необходимости)

Для точного подбора оборудования по типу и мощности, составления окончательной сметы по монтажным работам и подготовки коммерческого предложения, предлагаем Вам воспользоваться услугой выезда специалиста технической службы департамента, который досконально изучив ваш объект и с учетом ваших пожеланий, подготовит сбалансированное по стоимости и потребительским свойствам оптимальное решение. Так же специалист нашей компании проведет предпроектное обследование, что позволит, при необходимости, подготовить проект и провести его согласование в управляющей организации. В его обязанности будет также входить и полное сопровождение вашего объекта, начиная с документооборота и заканчивая контролем за выполнением полного спектра заказанных Вами услуг. Выезд специалиста осуществляется в любой день недели и удобное для Вас время, по договоренности. Все специалисты оснащены необходимым инструментом и каталогами оборудования.

Читайте так же:
Инженерные системы установка кондиционеров

Если Вы ограничены по времени или Вам необходим срочный монтаж кондиционера, мы предлагаем дистанционное общение со специалистом технической службы, которое позволит учесть все нюансы вашего заказа и избежать возможных ошибок при размещении оборудования. Ознакомиться с подробностями подготовки монтажа сплит-системы без предварительного выезда инженера Вы можете здесь.

Заключение договора на поставку и монтаж кондиционера

На данном этапе происходит утверждение заказчиком детализированного расчета с окончательной стоимостью оборудования и услуг, с последующим заключением договора на поставку оборудования и монтаж. В договоре фиксируется финальная стоимость, которая не подлежит изменению, этапы оплаты договора, сроки выполнения работ и гарантийные обязательства «Русклимат».

Доставка и монтаж кондиционеров

В согласованное и удобное для Вас время, силами собственной транспортной службы, осуществляется доставка оборудования на ваш объект. Монтаж кондиционеров производится штатной монтажной службой Торгово-Инженерного Департамента, обладающей всеми необходимыми лицензиями и допусками (СРО), с соблюдением всех стандартов и требований.

Особое внимание при заключении договора на поставку и монтаж оборудования «Русклимат» уделяет гарантийным обязательствам, предоставляя комплексную гарантию.

Комплексная гарантия «Русклимат» – это бесплатное сопровождение вашего объекта (выезд сервисной бригады, ремонтные работы, демонтаж/монтаж климатического оборудования или вышедших из строя узлов и агрегатов, транспортировка в сервисный центр и обратно) в период гарантийного срока.

Благодаря использованию при выполнении работ проверенных высококачественных расходных материалов, отечественного и импортного производства и работе только с зарекомендовавшими себя положительно на климатическом рынке РФ кондиционерами, «Русклимат» бесплатно предоставляет дополнительный год комплексной гарантии, к гарантии производителя, на все виды установленного оборудования.

Качество выполненных департаментом работ отмечено в рекомендательных письмах и представлено в нашем портфолио.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector